home Accounting, auditing books Treaty od AZ - Vodop'yanova O. - Chastina 1

Treaty od AZ - Vodop'yanova O. - Chastina 1

Regulatory framework to ROZDІLU 3

3. Rozdіl Dogovіr about nadannya poslug

Dogovіr pіdryadu

Tsivіlny Code of Ukraine (vityag) ............................................ stattі 837-891, 901-907

Gospodarsky Code of Ukraine (vityag) ............................................ stattі 317-324

Tsivіlny Code of Ukraine (vityag)

od 16.01.2003 p. №435-IV.

Zi zmіnami i dopovnennyami

<...>

Book p'yata. Zobov'yazalne right

<...>

Rozdіl III. Okremі Vidi zobov'yazan

Pіdrozdіl 1. Dogovіrnі

zobov'yazannya

<...>

Chapter 61. Pіdryad

§1. Zagalnі PROVISIONS

about pіdryad

Statte 837. Dogovіr pіdryadu

1. For pіdryadu contract, one party (pіdryadnik) zobov'yazuєtsya on svіy rizik vikonati Pevnyi robot for zavdannyam Druha side (zamovnika) and zamovnik zobov'yazuєtsya priynyati that oplatiti vikonanu robot.

2. Dogovіr pіdryadu Mauger ukladatisya on vigotovlennya, obrobku, pererobku repair rechі abo on vikonannya іnshoї robots sent messages s її result zamovnikovі.

3. vikonannya okremih vidіv robіt, vstanovlenih law pіdryadnik (subpіdryadnik) zobov'yazany win a spetsіalny dozvіl.

4. Before okremih vidіv dogovorіv pіdryadu, vstanovlenih paragraphs 2 - 4 tsієї Chapter, the provisions of paragraph tsogo zastosovuyutsya, Yakscho not vstanovleno Lots Other provisions of the Code tsogo about tsі Vidi dogovorіv.

838. statte the General pіdryadnik

i subpіdryadnik

1. Pіdryadnik Got right Yakscho not vstanovleno Lots Other contract zaluchiti to vikonannya robots іnshih osіb (subpіdryadnikіv) zalishayuchis vіdpovіdalnim before zamovnikom for the result їhnoї robots. In tsomu razі pіdryadnik vistupaє before zamovnikom pіdryadnik yak-General, and before subpіdryadnikom - yak zamovnik.

2. The pіdryadnik vіdpovіdaє before subpіdryadnikom for nevikonannya abo nenalezhne vikonannya zamovnikom svoїh obov'yazkіv pіdryadu of contract, and before zamovnikom - torn down for subpіdryadnikom obov'yazku Svoge.

Zamovnik i subpіdryadnik not toil right pred'yavlyati one single vimogi, pov'yazanі s torn down dogovorіv, ukladenih dermal s are h-General pіdryadnikom, Lots Other Yakscho not vstanovleno abo contract law.

Statte 839. Vikonannya robots s materіalu pіdryadnika that yogo zasobami

1. Pіdryadnik zobov'yazany vikonati robot viznachenu contract pіdryadu, іz Svoge materіalu i svoїmi zasobami, Lots Other Yakscho not vstanovleno contract.

2. Pіdryadnik vіdpovіdaє for nenalezhnu yakіst nadanih him materіalu i ustatkuvannya and takozh for nadannya materіalu abo ustatkuvannya, obtyazhenogo rights tretіh osіb.

Statte 840. Vikonannya robots

s materіalu zamovnika

1. Yakscho robot vikonuєtsya chastkovo abo in Povny obsyazі s materіalu zamovnika, pіdryadnik vіdpovіdaє due to improper vikoristannya tsogo materіalu. Pіdryadnik zobov'yazany Nadachi zamovnikovі zvіt about vikoristannya materіalu that rotate yogo zalishok.

2. Yakscho robot vikonuєtsya s materіalu zamovnika have dogovorі pіdryadu toil Buti vstanovlenі normalized vitrat materіalu, line Povernennya yogo zalishku that basic vіdhodіv and takozh vіdpovіdalnіst pіdryadnika for nevikonannya abo nenalezhne vikonannya svoїh obov'yazkіv.

3. Pіdryadnik vіdpovіdaє for nevikonannya abo nenalezhne vikonannya robot sprichinene nedolіkami materіalu, nadanogo zamovnikom, Yakscho not communicated, scho tsі nedolіki could Buti him viyavlenі at nalezhnomu priymannі materіalu.

Statte 841. Obov'yazok pіdryadnika

zberіgati nadane Yomou am Main

1. Pіdryadnik zobov'yazany vzhivati ​​usіh zahodіv schodo zberezhennya Lane, sent messages Yomou zamovnikom, that vіdpovіdaє for vtratu abo poshkodzhennya tsogo lane.

Statte 842. Rizik vipadkovogo znischennya

abo vipadkovogo poshkodzhennya materіalu

1. Rizik vipadkovogo znischennya abo vipadkovogo poshkodzhennya (psuvannya) materіalu to nastannya line zdachі pіdryadnikom viznachenoї contract pіdryadu robots Nese side, yak Nadal materіal and pіslya nastannya tsogo line - side, yak missed lines, Lots Other Yakscho not vstanovleno abo contract law.

Statte 843. Cena robots

1. dogovorі pіdryadu viznachaєtsya Cena robots abo Method її viznachennya.

2. Yakscho have not dogovorі pіdryadu vstanovleno tsіnu robots abo Method її viznachennya, Cena vstanovlyuєtsya for rіshennyam court on osnovі tsіn scho zvichayno zastosovuyutsya for analogіchnі robots s urahuvannyam neobhіdnih vitrat, viznachenih parties.

3. Rate robots have dogovorі pіdryadu vklyuchaє vіdshkoduvannya vitrat pіdryadnika is the fee for him vikonanu robot.

Statte 844. Koshtoris

1. Rate at dogovorі pіdryadu Mauger Buti viznachena in koshtorisі.

Yakscho robot vikonuєtsya vіdpovіdno to koshtorisu, triptych pіdryadnikom, koshtoris nabiraє chinnostі that staє Chastain contract pіdryadu s time yogo pіdtverdzhennya zamovnikom.

2. Koshtoris on vikonannya robіt Mauger Buti pribliznim abo firmly. Koshtoris Je solid, Lots Other Yakscho not vstanovleno contract.

3. Zmіni to solid koshtorisu mozhut vnositisya deprivation of pogodzhennyam storіn.

In razі perevischennya solid koshtorisu usі pov'yazanі s CIM vitrati Nese pіdryadnik, Lots Other Yakscho not vstanovleno law.

4. Venue of Yakscho vinikla neobhіdnіst dodatkovih robіt i have zv'yazku s CIM іstotnogo perevischennya viznachenogo pribliznogo koshtorisu, pіdryadnik zobov'yazany svoєchasno poperediti about tse zamovnika. Zamovnik, yaky not pogodivsya on perevischennya koshtorisu, Got the right vіdmovitisya od pіdryadu contract. In tsomu Mauger razі pіdryadnik vimagati od zamovnika Pay vikonanoї Chastain robots.

Pіdryadnik, yaky svoєchasno not popered zamovnika about neobhіdnіst perevischennya pribliznogo koshtorisu, zobov'yazany vikonati dogovіr pіdryadu for tsіnoyu, vstanovlenoyu contract.

5. Pіdryadnik not Got right vimagati zbіlshennya solid koshtorisu and zamovnik - Yogo zmenshennya in razі, Yakscho at the time the contract ukladennya pіdryadu not mozhna Bulo peredbachiti Povny obsyag robots abo neobhіdnі for tsogo vitrati.

In razі іstotnogo zrostannya pіslya ukladennya contract vartostі materіalu, ustatkuvannya, SSMSC Buti Somalia nadanі pіdryadnikom and takozh vartostі poslug, slapped scho Yomou іnshimi special, pіdryadnik Got right vimagati zbіlshennya koshtorisu. In razі vіdmovi zamovnika od zbіlshennya koshtorisu pіdryadnik Got right vimagati rozіrvannya contract.

Statte 845. Oschadlivіst pіdryadnika

1. Pіdryadnik Got right to oschadlive Keeping robіt of minds zabezpechennya nalezhnoї їh of Quality.

2. Yakscho faktichnі vitrati pіdryadnika viyavilisya Mensch od quiet, SSMSC peredbachalisya at viznachennі tsіni (koshtorisu) pіdryadnik Got the right to pay for robots tsіnoyu, vstanovlenoyu contract pіdryadu, Yakscho zamovnik not communicated, scho otrimane pіdryadnikom zaoschadzhennya zooms pogіrshennya of Quality robots.

3. The Parties mozhut thrifty about rozpodіl mіzh them zaoschadzhennya, otrimanogo pіdryadnikom.

Statte 846. Lines vikonannya robots

1. Lines vikonannya robots abo її okremih etapіv vstanovlyuyutsya in dogovorі pіdryadu.

2. Yakscho have not dogovorі pіdryadu vstanovlenі vikonannya line robots, robot pіdryadnik zobov'yazany vikonati and zamovnik Got right vimagati її vikonannya in rozumnі line vіdpovіdno to sutі zobov'yazannya, the nature of that obsyagіv robots that zvichaїv dіlovogo turnover.

Statte 847. Obstavini, about SSMSC pіdryadnik zobov'yazany poperediti zamovnika

1. Pіdryadnik zobov'yazany svoєchasno poperediti zamovnika:

1) about nedobroyakіsnіst abo nepridatnіst materіalu, obsession od zamovnika;

2) about those scho doderzhannya vkazіvok zamovnika zagrozhuє of Quality abo pridatnostі results of the work;

3) about nayavnіst іnshih obstavin, scho not stale od pіdryadnika, SSMSC zagrozhuyut of Quality abo pridatnostі results of the work.

Statte 848. Pravovі naslіdki nevikonannya zamovnikom vimog pіdryadnika

1. Yakscho zamovnik, nezvazhayuchi on svoєchasne Poperedjennia pіdryadnika s side, in rows vіdpovіdny not zamіnit nedobroyakіsny abo nepridatny materіal not zmіnit vkazіvok about sposіb vikonannya robots abo not Usuns іnshih obstavin, scho abo zagrozhuyut of Quality pridatnostі result robots pіdryadnik Got right vіdmovitisya od contract pіdryadu that the right to vіdshkoduvannya zbitkіv.

2. Yakscho vikoristannya nedobroyakіsnogo abo nepridatnogo materіalu chi doderzhannya vkazіvok zamovnika zagrozhuє Zhittya Zdorov'ya that people generally produces chi to ekologіchnih torn down, sanіtarnih rules, rules that people BEZPEKA іnshih vimog, pіdryadnik zobov'yazany vіdmovitisya od pіdryadu contract, the right to mayuchi vіdshkoduvannya zbitkіv.

Statte 849. zamovnika Rights

pid hour vikonannya robots

1. Zamovnik Got right at whether yaky hour perevіriti hіd i yakіst robots have not vtruchayuchis dіyalnіst pіdryadnika.

2. Yakscho pіdryadnik svoєchasno not rozpochav robot abo vikonuє її nastіlki povіlno scho zakіnchennya її in rows staє clearly nemozhlivim, zamovnik Got right vіdmovitisya od contract pіdryadu that vimagati vіdshkoduvannya zbitkіv.

3. Yakscho pid hour vikonannya Robot camp Obviously, scho won bude not vikonana nalezhnim rank, zamovnik Got right priznachiti pіdryadnikovі lines for usunennya nedolіkіv, and razі nevikonannya pіdryadnikom tsієї vimogi - vіdmovitisya od contract pіdryadu that vimagati vіdshkoduvannya zbitkіv abo doruchiti vipravlennya robots іnshіy osobі for rakhunok pіdryadnika.

4. Zamovnik Got right at whether yaky hour before zakіnchennya robots vіdmovitisya od contract pіdryadu, viplativshi pіdryadnikovі fee for vikonanu Chastain robots that vіdshkoduvavshi Yomou zbitki, zavdanі rozіrvannyam contract.

Statte 850. Spriyannya zamovnika

1. Zamovnik zobov'yazany spriyati pіdryadnikovі in vikonannі robots have vipadkah in obsyazі that in order vstanovlenih pіdryadu contract.

In razі nevikonannya zamovnikom tsogo obov'yazku pіdryadnik Got right vimagati vіdshkoduvannya zavdanih zbitkіv, vklyuchayuchi dodatkovі vitrati, viklikanі prostoєm transferred strokіv vikonannya robot abo pіdvischennya tsіni robots.

2. Yakscho vikonannya robots for the contract was pіdryadu nemozhlivim vnaslіdok Act reasonably abo nedoglyadu zamovnika, pіdryadnik Got right to splat Yomou vstanovlenoї tsіni s urahuvannyam pay for vikonanu Chastain robots for virahuvannyam sum, SSMSC pіdryadnik won abo mіg will ultimately have zv'yazku s nevikonannyam zamovnikom contract .

Statte 851. Nevikonannya zamovnikom obov'yazkіv for contract pіdryadu

1. Pіdryadnik Got right not rozpochinati robot, and the robot rozpochatu zupiniti, Yakscho zamovnik nada materіalu, ustatkuvannya rіch abo scho pіdlyagaє pererobtsі, i CIM target nemozhlivіst vikonannya pіdryadnikom contract.

Statte zamovnika 852. Rights have torn down razі pіdryadnikom contract pіdryadu

1. Yakscho pіdryadnik vіdstupiv od minds contract pіdryadu scho pogіrshilo robot abo allowing INSHI nedolіki in robotі, zamovnik Got the right for svoїm Vibor vimagati bezoplatnoy vipravlennya Tsikh nedolіkіv in Rozumny lines abo vipraviti їh svіy for rakhunok s right to vіdshkoduvannya svoїh vitrat on vipravlennya nedolіkіv chi vіdpovіdnogo zmenshennya pay for the robot, Lots Other Yakscho not vstanovleno contract.

2. For nayavnostі in robotі іstotnih vіdstupіv od minds contract pіdryadu abo іnshih іstotnih nedolіkіv zamovnik Got right vimagati rozіrvannya agreement that vіdshkoduvannya zbitkіv.

Statte 853. Obov'yazok zamovnika

priynyati robot vikonanu pіdryadnikom

1. Zamovnik zobov'yazany priynyati robot vikonanu pіdryadnikom vіdpovіdno to contract pіdryadu, i look її in razі viyavlennya assumptions have robotі vіdstupіv od minds agreement abo іnshih nedolіkіv negayno zayaviti pіdryadnikovі about them.

Yakscho not zamovnik Zroby takoї said vіn vtrachaє right away at posilatisya on tsі vіdstupi od minds agreement abo nedolіki in vikonanіy robotі.

2. Zamovnik, yaky priynyav robot without perevіrki, pozbavlyaєtsya right posilatisya on nedolіki robot SSMSC could Buti vstanovlenі at zvichaynomu sposobі її of acceptance (yavnі nedolіki).

3. Yakscho pіslya of acceptance of robots zamovnik viyaviv vіdstupi od minds contract pіdryadu abo INSHI nedolіki, SSMSC could Buti vstanovlenі at zvichaynomu sposobі її of acceptance (prihovanі nedolіki), in addition chislі takі, scho boule umisno prihovanі pіdryadnikom, vіn zobov'yazany negayno povіdomiti about tse pіdryadnika.

4. razі viniknennya mіzh zamovnikom i pіdryadnikom dispute s drive nedolіkіv vikonanoї robots abo їh vimogu reasons to whether someone s them Got Booty priznachena Sanitary and Epidemiological. Vitrati to conduct Sanitary and Epidemiological Nese pіdryadnik, krіm vipadkіv, if Sanitary and Epidemiological vstanovlena vіdsutnіst torn down agreement pіdryadu abo causal zv'yazku mіzh dіyami pіdryadnika that viyavlenimi nedolіkami. In Tsikh vipadkah vitrati to conduct Sanitary and Epidemiological Nese side, yak vimagala її priznachennya and Yakscho for Sanitary and Epidemiological priznacheno pogodzhennyam storіn - obidvі porіvnu the Parties.

5. Yakscho zamovnik protyagom one mіsyatsya uhilyaєtsya od of acceptance vikonanoї robot pіdryadnik Got right pіslya dvorazovogo Poperedjennia prodatsya result of the robot, and the bag vitorgu, s virahuvannyam usіh nalezhnih pіdryadnikovі platezhіv, to make a deposit on notarіusa іm'ya zamovnika, Lots Other Yakscho not vstanovleno contract.

6. Yakscho uhilennya zamovnika od of acceptance vikonanoї robots sprichinilo zmіnu line zdachі robot vvazhaєtsya, scho right vlasnostі on vigotovlenu (pereroblenu) rіch pereyshlo to zamovnika at the moment, if a little vіdbutisya її sent messages.

Statte 854. The order of payment of the robot

1. Yakscho treaty pіdryadu not peredbachena poperednya payment vikonanoї robots abo okremih її etapіv, zamovnik zobov'yazany splatiti pіdryadnikovі obumovlenu tsіnu pіslya ostatochnoї zdachі robots for minds, scho robot vikonano nalezhnim rank i in pogodzheny lines abo for Zgoda zamovnika - dostrokovo.

2. Pіdryadnik Got right vimagati viplati Yomou advance the deprivation in vipadku that in rozmіrі, vstanovlenih contract.

Statte 855. Rozrahunki mіzh parties have razі vipadkovogo znischennya subject contract pіdryadu abo nemozhlivostі zakіnchennya robots

1. The subject of the contract Yakscho pіdryadu to zdachі yogo zamovnikovі CCB vipadkovo znischeny abo zakіnchennya robots became nemozhlivim without blame storіn, pіdryadnik not Got right vimagati pay for the robot.

Pіdryadnik Got the right to charge, subject contract Yakscho znischennya pіdryadu abo nemozhlivіst zakіnchennya robots became through nedolіki materіalu, sent messages zamovnikom, chi yogo vnaslіdok vkazіvok about sposіb vikonannya robots abo Yakscho TAKE znischennya chi nemozhlivіst zakіnchennya robots became pіslya zamovnikom missed a string of acceptance vikonanoї robots.

Statte 856. Right pіdryadnika

on pritrimuvannya

1. Yakscho zamovnik not SPLAT vstanovlenoї tsіni robots abo іnshoї sumi, nalezhnoї pіdryadnikovі in zv'yazku s vikonannyam contract pіdryadu, pіdryadnik Got right pritrimati result of the robot, and takozh ustatkuvannya, zalishok nevikoristanogo materіalu she Lots Other Mein zamovnika scho Yea in pіdryadnika.

Statte 857. Yakіst robots

1. Robot vikonana pіdryadnikom, Got vіdpovіdati minds contract pіdryadu, and razі їh vіdsutnostі abo nepovnoti - vimogam scho zvichayno be up to the robot vіdpovіdnogo nature.

2. Vikonana robot Got vіdpovіdati of Quality, viznachenіy in dogovorі pіdryadu, vimogam abo scho zvichayno constitutes, at the time of the transmitted її zamovnikovі.

3. The results of the work in the furrows Rozumny string Got Booty pridatnim for vikoristannya vіdpovіdno to contract pіdryadu abo for zvichaynogo vikoristannya robots such character.

Statte 858. Vіdpovіdalnіst pіdryadnika

nenalezhnu yakіst for robots

1. Yakscho robot vikonana pіdryadnikom vіdstupami od s minds contract pіdryadu, SSMSC pogіrshili robot abo s іnshimi nedolіkami, SSMSC roblyat її nepridatnoyu for vikoristannya vіdpovіdno to contract for abo zvichaynogo vikoristannya robots such character zamovnik Got right Yakscho not vstanovleno Lots Other contract law abo for svoїm Vibor vimagati od pіdryadnika:

1) bezoplatnoy usunennya nedolіkіv in robotі Rozumny in rows;

2) proportsіynogo zmenshennya tsіni robots;

3) vіdshkoduvannya svoїh vitrat on usunennya nedolіkіv, Yakscho right zamovnika usuvati їh vstanovleno contract.

2. Pіdryadnik Got right zamіst usunennya nedolіkіv robots for SSMSC vіn vіdpovіdaє, bezoplatnoy vikonati robot re s vіdshkoduvannyam zamovnikovі zbitkіv, zavdanih stitched vikonannya. In tsomu razі zamovnik zobov'yazany rotate ranіshe sent messages Yomou pіdryadnikovі robot, the robot character Yakscho for Takeo Povernennya mozhlive.

3. Yakscho vіdstupi in robotі od minds contract pіdryadu abo INSHI nedolіki in robotі Je іstotnimi that such scho shaping can not Buti usunenі, abo not boule usunenі in vstanovleny zamovnikom Rozumny lines zamovnik Got right vіdmovitisya od agreement that vimagati vіdshkoduvannya zbitkіv.

4. Umov contract pіdryadu about zvіlnennya pіdryadnika od vіdpovіdalnostі for pevnі nedolіki robots not zvіlnyaє yogo od vіdpovіdalnostі for nedolіki, SSMSC vinikli vnaslіdok umisnih Act reasonably abo bezdіyalnostі pіdryadnika.

5. Pіdryadnik, yaky Nadab materіal for vikonannya robot vіdpovіdaє for yogo yakіst vіdpovіdno to a position about vіdpovіdalnіst seller item nenalezhnoї of Quality.

Statte 859. Garantіya of Quality Robots

1. abo Yakscho treaty law peredbacheno nadannya pіdryadnikom zamovnikovі garantії of Quality robot pіdryadnik zobov'yazany zamovnikovі send out to the results of the work, yaky Got vіdpovіdati vimogam stattі 857 tsogo Code protyagom usogo garantіynogo line.

2. Garantіya of Quality Robot poshiryuєtsya at all, scho becoming the result of robots Lots Other Yakscho not vstanovleno pіdryadu contract.

Statte 860. Procedure obchislennya garantіynogo line

1. Perebіg garantіynogo line pochinaєtsya s time, if the robot has been viewed vikonana priynyata abo small Buti priynyata zamovnikom, Lots Other Yakscho not vstanovleno pіdryadu contract.

2. Before obchislennya garantіynogo line for contract pіdryadu zastosovuyutsya PROVISIONS stattі 676 tsogo Code, Lots Other Yakscho not vstanovleno abo contract law.

Statte 861. Obov'yazok pіdryadnika

send out to the іnformatsіyu zamovnikovі

1. Підрядник зобов'язаний передати замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це передбачено договором або якщо без такої інформації використання результату роботи для цілей, визначених договором, є неможливим.

Стаття 862. Конфіденційність

одержаної сторонами інформації

1. Якщо сторона у договорі підряду внаслідок виконання договору одержала від другої сторони інформацію про нові рішення і технічні знання, у тому числі й такі, що не захищаються законом, а також відомості, що можуть розглядатися як комерційна таємниця, вона не має права повідомляти їх іншим особам без згоди другої сторони.

Стаття 863. Позовна давність,

що застосовується до вимог

щодо неналежної якості роботи

1. До вимог щодо неналежної якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна давність в один рік, а щодо будівель і споруд — три роки від дня прийняття роботи замовником.

Стаття 864. Початок перебігу

позовної давності в окремих випадках

1. Якщо договором підряду або законом встановлений гарантійний строк і заява з приводу недоліків роботи зроблена у межах гарантійного строку, перебіг позовної давності починається від дня заявлення про недоліки.

2. Якщо відповідно до договору підряду роботу було прийнято замовником частинами, перебіг позовної давності починається від дня прийняття роботи в цілому.

§2. Побутовий підряд

Стаття 865. Договір побутового підряду

1. За договором побутового підряду підрядник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

2. Договір побутового підряду є публічним договором.

3. До відносин за договором побутового підряду, не врегульованих цим Кодексом, застосовується законодавство про захист прав споживачів.

Стаття 866. Форма договору

побутового підряду

1. Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору.

Відсутність у замовника цього документа не позбавляє його права залучати свідків для підтвердження факту укладення договору або його умов.

Стаття 867. Гарантії прав замовника

1. Підрядник не має права нав'язувати замовникові включення до договору побутового підряду додаткових оплатних робіт або послуг. У разі порушення цієї вимоги замовник має право відмовитися від оплати відповідних робіт або послуг.

2. Замовник має право у будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від договору побутового підряду, сплативши підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі, фактично виконаній до повідомлення про відмову від договору, та відшкодувавши йому витрати, здійснені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять до частини ціни роботи, яка підлягає сплаті. Умови договору, що позбавляють замовника цього права, є нікчемними.

Стаття 868. Надання замовникові

інформації про роботу

1. Підрядник зобов'язаний до укладення договору побутового підряду надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про запропоновані роботи, їх види та особливості, про ціну та форму оплати роботи, а також повідомити замовникові на його прохання інші відомості, що стосуються договору. Підрядник зобов'язаний назвати замовникові конкретну особу, яка буде виконувати роботу, якщо за характером роботи це має значення.

Стаття 869. Публічна пропозиція роботи

1. До реклами та інших пропозицій щодо роботи, яка виконується за договором побутового підряду, застосовуються положення статті 641 цього Кодексу.

2. При здачі робіт замовникові підрядник зобов'язаний повідомити його про вимоги, яких необхідно додержувати для ефективного та безпечного використання виготовленої або переробленої речі або іншої виконаної роботи, а також про можливі для замовника або інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог.

3. Замовник має право вимагати розірвання договору побутового підряду та відшкодування збитків, якщо внаслідок неповноти або недостовірності інформації, отриманої від підрядника, був укладений договір на виконання робіт, які не мають тих властивостей, які мав на увазі замовник.

Стаття 870. Виконання роботи

за договором побутового підряду

з матеріалу підрядника

1. За договором побутового підряду підрядник виконує роботу зі свого матеріалу, а за бажанням замовника — з його матеріалу.

2. Якщо робота виконується з матеріалу підрядника, вартість матеріалу оплачується замовником частково або в повному обсязі, за погодженням сторін, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи. У випадках, передбачених договором, матеріал може бути наданий підрядником у кредит (із розстроченням платежу). Подальша зміна ціни наданого в кредит матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не встановлено договором.

Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника

1. Якщо робота виконується з матеріалу замовника, у квитанції або іншому документі, що видається підрядником при укладенні договору побутового підряду, вказуються точне найменування матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін.

Стаття 872. Права замовника у разі

істотного порушення підрядником

договору побутового підряду

1. Якщо підрядником були допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, він має право вимагати за своїм вибором:

1) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості;

2) розірвання договору та відшкодування збитків.

2. У разі виявлення інших відступів від умов договору або інших недоліків у роботі замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного усунення цих недоліків у розумний строк або відшкодування його витрат на усунення недоліків чи відповідного зменшення плати.

3. Вимога про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку для життя або здоров'я замовника та інших осіб, може бути пред'явлена замовником або його правонаступником протягом десяти років з моменту прийняття роботи, якщо у встановленому законом порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служби). Така вимога може бути пред'явлена незалежно від того, коли виявлено ці недоліки, у тому числі й при виявленні їх після закінчення гарантійного строку.

У разі невиконання підрядником цієї вимоги замовник має право протягом цього ж строку вимагати повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або відшкодування його витрат на усунення недоліків.

Стаття 873. Розмір плати

за договором побутового підряду

1. Вартість робіт, виконаних за договором побутового підряду, визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у встановленому порядку прейскурантами (цінниками), тарифами тощо.

2. Робота оплачується замовником після її остаточного передання підрядником. За згодою замовника робота може бути ним оплачена при укладенні договору побутового підряду шляхом видачі авансу або у повному обсязі.

Стаття 874. Правові наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи

1. У разі нез'явлення замовника за одержанням виконаної роботи або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має право, письмово попередивши замовника, зі спливом двох місяців від дня такого попередження продати предмет договору побутового підряду за розумну ціну, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести у депозит нотаріуса на ім'я замовника.

2. Підрядник має право у випадках, визначених частиною першою цієї статті, замість продажу предмета договору побутового підряду притримати його або вимагати відшкодування.

§3. Будівельний підряд

Стаття 875. Договір будівельного підряду

1. За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов'язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов'язок не покладається на підрядника, прийняти об'єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

2. Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних з місцезнаходженням об'єкта.

3. До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 876. Право власності

на об'єкт будівництва

1. Власником об'єкта будівництва або результату інших будівельних робіт є замовник, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 877. Проектно-кошторисна документація

1. Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.

Підрядник зобов'язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

2. Договором будівельного підряду мають бути визначені склад і зміст проектно-кошторисної документації, а також має бути визначено, яка із сторін і в який строк зобов'язана надати відповідну документацію.

3. Підрядник, який виявив у ході будівництва не враховані проектною документацією роботи і необхідність у зв'язку з цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису, зобов'язаний повідомити про це замовника.

У разі неодержання від замовника в розумний строк відповіді на своє повідомлення підрядник зобов'язаний зупинити відповідні роботи з віднесенням збитків, завданих цим зупиненням, на замовника. Замовник звільняється від відшкодування цих збитків, якщо доведе, що у проведенні додаткових робіт немає необхідності.

4. Якщо підрядник не виконав обов'язку, встановленого частиною третьою цієї статті, він позбавляється права вимагати від замовника плату за виконані додаткові роботи і права на відшкодування завданих цим збитків, якщо не доведе, що його негайні дії були необхідними в інтересах замовника, зокрема у зв'язку з тим, що зупинення роботи могло призвести до знищення або пошкодження об'єкта будівництва.

Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документації

1. Замовник має право вносити зміни до проектно-кошторисної документації до початку робіт або під час їх виконання за умови, що додаткові роботи, викликані такими змінами, за вартістю не перевищують десяти відсотків визначеної у кошторисі ціни і не змінюють характеру робіт, визначених договором.

2. Внесення до проектно-кошторисної документації змін, що потребують додаткових робіт, вартість яких перевищує десять відсотків визначеної у кошторисі ціни, допускається лише за згодою підрядника. У цьому разі підрядник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

Стаття 879. Забезпечення будівництва

та оплата робіт

1. Матеріально-технічне забезпечення будівництва покладається на підрядника, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

Договором на замовника може бути покладений обов'язок сприяти підрядникові у забезпеченні будівництва водопостачанням, електроенергією тощо, а також у наданні інших послуг.

2. Підрядник, який зобов'язаний здійснювати матеріально-технічне забезпечення будівництва, несе ризик неможливості використання наданого ним матеріалу (деталей, конструкцій) або устаткування без погіршення якості робіт.

3. У разі неможливості використання матеріалу (деталей, конструкцій) або устаткування, наданого замовником, без погіршення якості виконуваних робіт підрядник має право відмовитися від договору та вимагати від замовника сплати ціни робіт пропорційно їх виконаній частині, а також відшкодування збитків, не покритих цією сумою.

4. Оплата робіт провадиться після прийняття замовником збудованого об'єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не встановлений за погодженням сторін.

5. У разі руйнування або пошкодження об'єкта будівництва внаслідок непереборної сили до спливу встановленого договором будівельного підряду строку здачі об'єкта, а також у разі неможливості завершити будівництво (будівельні роботи) з інших причин, що не залежать від замовника, підрядник не має права вимагати від замовника плату за роботу або оплату витрат, якщо інше не встановлено договором.

6. У разі необхідності консервації будівництва з незалежних від сторін обставин замовник зобов'язаний оплатити підрядникові виконані до консервації роботи та відшкодувати йому витрати, пов'язані з консервацією.

Стаття 880. Ризик випадкового знищення

або випадкового пошкодження об'єкта

1. Віднесення ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва на замовника або підрядника до його прийняття замовником встановлюється відповідно до вимог закону, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від замовника.

Стаття 881. Страхування об'єкта будівництва

1. Страхування об'єкта будівництва або комплексу робіт здійснюється підрядником або замовником відповідно до законодавства.

Сторона, на яку покладається обов'язок щодо страхування, має надати другій стороні в порядку, встановленому договором, докази укладення нею договору страхування, включаючи відомості про страхувальника, розмір страхової суми та застраховані ризики.

2. Недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущені з вини підрядника (або субпідрядника), мають бути усунені підрядником за його рахунок.

3. Замовник має право з метою здійснення контролю та нагляду за будівництвом і прийняття від свого імені відповідних рішень укласти договір про надання такого виду послуг із спеціалізованою організацією або спеціалістом. У цьому разі в договорі будівельного підряду визначаються функції та повноваження такого спеціаліста.

Стаття 882. Передання та прийняття робіт

1. Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до передання робіт, виконаних за договором будівельного підряду, або, якщо це передбачено договором, — етапу робіт, зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття.

2. Замовник організовує та здійснює прийняття робіт за свій рахунок, якщо інше не встановлено договором. У прийнятті робіт мають брати участь представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування у випадках, встановлених законом або іншими нормативно-правовими актами.

3. Замовник, який попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе ризик їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому числі й у випадках, коли договором будівельного підряду передбачено виконання робіт на ризик підрядника.

4. Передання робіт підрядником і прийняття їх замовником оформляється актом, підписаним обома сторонами. У разі відмови однієї із сторін від підписання акта про це вказується в акті і він підписується другою стороною.

Акт, підписаний однією стороною, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої сторони від підписання акта визнані судом обґрунтованими.

5. Прийняття робіт може здійснюватися після попереднього випробування, якщо це передбачено договором будівельного підряду або випливає з характеру робіт. У цьому випадку прийняття робіт може здійснюватися лише у разі позитивного результату попереднього випробування.

6. Замовник має право відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в договорі мети та не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.

Стаття 883. Відповідальність підрядника

1. Підрядник відповідає за недоліки збудованого об'єкта, за прострочення передання його замовникові та за інші порушення договору (за недосягнення проектної потужності, інших запроектованих показників тощо), якщо не доведе, що ці порушення сталися не з його вини.

2. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором будівельного підряду підрядник сплачує неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки в повному обсязі.

3. Суми неустойки (пені), сплачені підрядником за порушення строків виконання окремих робіт, повертаються підрядникові у разі закінчення всіх робіт до встановленого договором граничного терміну.

Стаття 884. Гарантії якості

у договорі будівельного підряду

1. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об'єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду. Гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об'єкта замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом.

2. Підрядник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим замовником або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснено самим замовником або залученими ним третіми особами.

3. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає підрядник.

4. У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків замовник повинен заявити про них підрядникові в розумний строк після їх виявлення.

5. Договором будівельного підряду може бути встановлено право замовника сплатити передбачену договором частину ціни робіт, визначеної у кошторисі, після закінчення гарантійного строку.

Стаття 885. Усунення недоліків

за рахунок замовника

1. Договором будівельного підряду може бути передбачений обов'язок підрядника усувати на вимогу замовника та за його рахунок недоліки, за які підрядник не відповідає.

Підрядник має право відмовитися від виконання цього обов'язку, якщо усунення недоліків не пов'язане безпосередньо з предметом договору або не може бути здійснене підрядником з незалежних від нього причин.

Стаття 886. Відповідальність замовника

1. У разі невиконання або неналежного виконання замовником обов'язків за договором будівельного підряду він сплачує підрядникові неустойку, встановлену договором або законом, та відшкодовує збитки у повному обсязі, якщо не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.

§4. Підряд на проектні

та пошукові роботи

Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт

1. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну або іншу технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх.

2. До договору підряду на проведення проектних і пошукових робіт застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт

1. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт замовник зобов'язаний передати підрядникові завдання на проектування, а також інші вихідні дані, необхідні для складання проектно-кошторисної документації. Завдання на проектування може бути підготовлене за дорученням замовника підрядником. У цьому разі завдання стає обов'язковим для сторін з моменту його затвердження замовником.

2. Підрядник зобов'язаний додержувати вимог, що містяться у завданні та інших вихідних даних для проектування та виконання пошукових робіт, і має право відступити від них лише за згодою замовника.

Стаття 889. Обов'язки замовника

1. Замовник зобов'язаний, якщо інше не встановлено договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт:

1) сплатити підрядникові встановлену ціну після завершення усіх робіт чи сплатити її частинами після завершення окремих етапів робіт або в іншому порядку, встановленому договором або законом;

2) використовувати проектно-кошторисну документацію, одержану від підрядника, лише для цілей, встановлених договором, не передавати проектно-кошторисну документацію іншим особам і не розголошувати дані, що містяться у ній, без згоди підрядника;

3) надавати послуги підрядникові у виконанні проектних та пошукових робіт в обсязі та на умовах, встановлених договором;

4) брати участь разом з підрядником у погодженні готової проектно-кошторисної документації з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

5) відшкодувати підрядникові додаткові витрати, пов'язані із зміною вихідних даних для проведення проектних та пошукових робіт внаслідок обставин, що не залежать від підрядника;

6) залучити підрядника до участі у справі за позовом, пред'явленим до замовника іншою особою у зв'язку з недоліками складеної проектної документації або виконаних пошукових робіт.

Стаття 890. Обов'язки підрядника

1. Підрядник зобов'язаний:

1) виконувати роботи відповідно до вихідних даних для проведення проектування та згідно з договором;

2) погоджувати готову проектно-кошторисну документацію із замовником, а в разі необхідності — також з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

3) передати замовникові готову проектно-кошторисну документацію та результати пошукових робіт;

4) не передавати без згоди замовника проектно-кошторисну документацію іншим особам;

5) гарантувати замовникові відсутність у інших осіб права перешкодити або обмежити виконання робіт на основі підготовленої за договором проектно-кошторисної документації.

Стаття 891. Відповідальність підрядника

за недоліки документації та робіт

1. Підрядник відповідає за недоліки проектно-кошторисної документації та пошукових робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також у процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі виконаної проектно-кошторисної документації і результатів пошукових робіт.

2. У разі виявлення недоліків у проектно-кошторисній документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектно-кошторисну документацію або здійснити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено договором або законом.

<...>

Глава 63. Послуги.

Zagalnі PROVISIONS

Стаття 901. Договір

про надання послуг

1. За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

2. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов'язання.

Стаття 902. Виконання договору

про надання послуг

1. Виконавець повинен надати послугу особисто.

2. У випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору.

Стаття 903. Плата за договором

про надання послуг

1. Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

2. У разі неможливості виконати договір про надання послуг, що виникла не з вини виконавця, замовник зобов'язаний виплатити виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він зобов'язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.

Стаття 904. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором

про безоплатне надання послуг

1. За договором про безоплатне надання послуг замовник зобов'язаний відшкодувати виконавцеві усі фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

2. Положення частини першої цієї статті застосовуються також у випадках, коли неможливість виконати договір про безоплатне надання послуг виникла з вини замовника або внаслідок непереборної сили.

Стаття 905. Строк договору

про надання послуг

1. Строк договору про надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 906. Відповідальність виконавця

за порушення договору про надання послуг

1. Збитки, завдані замовнику невиконанням або неналежним виконанням договору про надання послуг за плату, підлягають відшкодуванню виконавцем, у разі наявності його вини, у повному обсязі, якщо інше не встановлено договором. Виконавець, який порушив договір про надання послуг за плату при здійсненні ним підприємницької діяльності, відповідає за це порушення, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір відповідальності виконавця не встановлений договором.

Стаття 907. Розірвання договору

про надання послуг

1. Договір про надання послуг може бути розірваний, у тому числі шляхом односторонньої відмови від договору, в порядку та на підставах, встановлених цим Кодексом, іншим законом або за домовленістю сторін.

Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг визначаються домовленістю сторін або законом.

Господарський кодекс України (витяг)

od 16.01.2003 p. №436-IV.

Zi zmіnami i dopovnennyami

<...>

Rozdіl VI. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання

<...>

Глава 33. Капітальне будівництво

Стаття 317. Підрядні відносини

у капітальному будівництві

1. Будівництво об'єктів виробничого та іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні дослідження і розробки тощо, які виконуються суб'єктами господарювання для інших суб'єктів або на їх замовлення, здійснюються на умовах підряду.

2. Для здійснення робіт, зазначених у частині першій цієї статті, можуть укладатися договори підряду: на капітальне будівництво (в тому числі субпідряду); на виконання проектних і досліджувальних робіт; на виконання геологічних, геодезичних та інших робіт, необхідних для капітального будівництва; інші договори. Загальні умови договорів підряду визначаються відповідно до положень Цивільного кодексу України про договір підряду, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

3. Господарські відносини у сфері матеріально-технічного забезпечення капітального будівництва регулюються відповідними договорами підряду, якщо інше не передбачено законодавством або договором сторін. За згодою сторін будівельні поставки можуть здійснюватися на основі договорів поставки.

Стаття 318. Договір підряду

на капітальне будівництво

1. За договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно-кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно-кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняти закінчені будівництвом об'єкти і оплатити їх.

2. Договір підряду відповідно до цієї статті укладається на будівництво, розширення, реконструкцію та перепрофілювання об'єктів; будівництво об'єктів з покладенням повністю або частково на підрядника виконання робіт з проектування, поставки обладнання, пусконалагоджувальних та інших робіт; виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проектно-конструкторських та інших робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів.

3. Забезпечення будівництва матеріалами, технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням покладається на підрядника, якщо інше не передбачено законодавством або договором.

4. Зміст договору підряду на капітальне будівництво, що укладається на підставі державного замовлення, має відповідати цьому замовленню.

5. Договір підряду на капітальне будівництво повинен передбачати: найменування сторін; місце і дату укладення; предмет договору (найменування об'єкта, обсяги і види робіт, передбачених проектом); строки початку і завершення будівництва, виконання робіт; права і обов'язки сторін; вартість і порядок фінансування будівництва об'єкта (робіт); порядок матеріально-технічного, проектного та іншого забезпечення будівництва; режим контролю якості робіт і матеріалів замовником; порядок прийняття об'єкта (робіт); порядок розрахунків за виконані роботи, умови про дефекти і гарантійні строки; страхування ризиків, фінансові гарантії; відповідальність сторін (відшкодування збитків); урегулювання спорів, підстави та умови зміни і розірвання договору.

Стаття 319. Генеральний підрядник

і субпідрядник

1. Договір підряду на капітальне будівництво може укладати замовник з одним підрядником або з двома і більше підрядниками.

2. Підрядник має право за згодою замовника залучати до виконання договору як третіх осіб субпідрядників на умовах укладених з ними субпідрядних договорів, відповідаючи перед замовником за результати їх роботи. У цьому випадку підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядниками — як замовник.

3. Договір підряду на виконання робіт з монтажу устаткування замовник може укладати з генеральним підрядником або з постачальником устаткування. За згодою генерального підрядника договори на виконання монтажних та інших спеціальних робіт можуть укладатися замовником з відповідними спеціалізованими підприємствами.

Стаття 320. Права замовника

1. Замовник має право, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам. Він має право перевіряти хід і якість будівельних і монтажних робіт, а також якість матеріалів, що використовуються.

2. У разі якщо підрядник не береться своєчасно за виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим, замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

3. Підрядник має право не братися за роботу, а розпочату роботу зупинити у разі порушення замовником своїх зобов'язань за договором, внаслідок якого початок або продовження робіт підрядником виявляються неможливими чи значно ускладненими.

4. Недоліки виконання робіт чи матеріалів, що використовуються для робіт, допущені з вини підрядника або субпідрядника, повинні бути усунені підрядником за свій рахунок.

Стаття 321. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво

1. У договорі підряду на капітальне будівництво сторони визначають вартість робіт (ціну договору) або спосіб її визначення.

2. Вартість робіт за договором підряду (компенсація витрат підрядника та належна йому винагорода) може визначатися складанням приблизного або твердого кошторису. Кошторис вважається твердим, якщо договором не передбачено інше. Зміни до твердого кошторису можуть бути внесені лише за погодженням сторін.

3. У разі виникнення потреби значно перевищити приблизний кошторис підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. Якщо підрядник не попередив замовника про перевищення кошторису, він зобов'язаний виконати роботу, не вимагаючи відшкодування понесених додаткових витрат.

4. Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник — його зменшення. У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалів та устаткування, які мали бути надані підрядником, а також послуг, що надавалися йому третіми особами, підрядник має право вимагати збільшення встановленої вартості робіт, а у разі відмови замовника — розірвання договору в установленому порядку.

5. Якщо договором не передбачено попередньої оплати виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підряднику зумовлену договором ціну після остаточної здачі об'єкта будівництва, за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, — достроково.

6. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу, якщо така виплата та розмір авансу передбачені договором.

7. У разі необхідності консервації будівництва з незалежних від сторін обставин замовник зобов'язаний оплатити підряднику виконані до консервації роботи та відшкодувати йому пов'язані з консервацією витрати.

Стаття 322. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво

1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором підряду на капітальне будівництво винна сторона сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій стороні збитки (зроблені другою стороною витрати, втрату або пошкодження її майна, неодержані доходи) в сумі, не покритій штрафними санкціями, якщо інший порядок не встановлено законом.

2. Недоліки, виявлені при прийнятті робіт (об'єкта), підрядник зобов'язаний усунути за свій рахунок у строки, погоджені з замовником. У разі порушення строків усунення недоліків підрядник несе відповідальність, передбачену договором.

3. Позовна давність для вимог, що випливають з неналежної якості робіт за договором підряду на капітальне будівництво, визначається з дня прийняття роботи замовником і становить:

один рік — щодо недоліків некапітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи — два роки;

три роки — щодо недоліків капітальних конструкцій, а у разі якщо недоліки не могли бути виявлені за звичайного способу прийняття роботи — десять років;

тридцять років — щодо відшкодування збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій.

4. У разі якщо договором підряду або законодавством передбачено надання гарантії якості роботи і недоліки виявлено в межах гарантійного строку, перебіг строку позовної давності починається з дня виявлення недоліків.

Стаття 323. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

1. Договори підряду (субпідряду) на капітальне будівництво укладаються і виконуються на загальних умовах укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Кабінетом Міністрів України, відповідно до закону.

2. Договори підряду на капітальне будівництво за участі іноземних суб'єктів господарювання укладаються і виконуються в порядку, передбаченому цим Кодексом, міждержавними угодами, а також особливими умовами укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 324. Договір підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт

1. За договором підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт підрядник зобов'язується розробити за завданням замовника проектну документацію або виконати обумовлені договором проектні роботи, а також виконати досліджувальні роботи, а замовник зобов'язується прийняти і оплатити їх.

2. До відносин, що виникають у процесі виконання проектних та досліджувальних робіт, можуть застосовуватися положення статті 318 цього Кодексу.

3. Підрядник несе відповідальність за недоліки проекту, в тому числі виявлені в процесі його реалізації та експлуатації побудованого за даним проектом об'єкта.

4. У разі виявлення недоліків проекту підрядник зобов'язаний безоплатно переробити проект, а також відшкодувати замовнику збитки, спричинені недоліками проекту.

5. Позов про відшкодування замовнику збитків, спричинених недоліками проекту, може бути заявлено протягом десяти років, а якщо збитки замовнику завдано протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень, — протягом тридцяти років з дня прийняття побудованого об'єкта.

<...>